承包合同集合五篇

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？下面是小编为大家整理的承包合同5篇，希望能够帮助到大家。

委托方(甲方)：

承包方(乙方)： 身份证：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方对承包内容进行供货及安装施工。为保证工程顺利进行，特签订本合同(包括本合同附件及部所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条: 工程概况

1. 工程名称:

2. 工程地址:

　　第二条: 工程价款

双方以共同协商的各种材料价格定价，其材料款支付由以下第五条：付款方式为准。

　　第三条:产品规格及单价

　　第四条：工程施工

1. 乙方应尽量提供给甲方需要的施工材料及辅料，如故意拖延耽误施工时间，一方责任自负。。

2. 乙方应尽量按照甲方验收标准及工程期限施工。

3. 甲方施工过程中所遇乙方材料质量问题，乙方负责误工费及材料款。

　　第四条: 质量要求

工程使用主要材料的品种、规格需双方认可。材料质量需按原厂实物为准。

　　第五条：付款方式

甲乙双方在合同生效起，支付乙方诚意金，材料款按每个月底工程量的 60 %，工地完工后付材料款 35 %，剩余5%待验收完成后一月内付清。

　　第六条：工程工期

双方按照具体情况协商。

　　第七条：工程验收

甲方按95%合格率予以验收，对不合格处提出整改意见。乙方应按要求予以整改。

　　第八条：其他事项

　　第九条：争议解决

双方在履行本合同过程中若有争议可协商解决，协商不成可向当地人民法院起诉。

　　第十条：合同的变更和终止

合同的变更和终止需经双方协商;任何一方擅自变更或终止本合同应承担因此给对方造成的损失。

　　第十一条：合同生效

1. 本合同和合同附件向双方盖章或签字后生效。

2. 补充合同与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同(包括合同附件、补充合同)一式 份，甲乙双方各 份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

甲方：

乙方：

为进一步明确项目部和公司的责、权、利关系，强化项目管理，促进并提高公司的经济效益和社会效益。根据《企业管理办法》、《建筑公司项目经济承包条例》、《建筑工程施工承包合同》，甲方（xx建筑安装工程有限公司）与乙方（xx项目部）就建筑工程经济承包有关事宜达成以下协议，双方遵照执行。

1、工程全称：xx住宅楼

2、工程地址：xx市xx路。

3、工程内容：从现有主体三层施工到交工。

4、工程造价：。

5、工程施工合同工期：20xx年x月x日开，20xx年x月x日竣工。

1、 乙方承包责任目标

5、1 质量目标

本工程质量等级合格，（无重大质量事故）。

出现重大质量事故执行《建筑公司项目经济承包条例》第十一章第四十六条。

未详之处执行《建筑公司项目经济承包条例》第六章、第十一章、

5、2安全目标

安全事故频率不大于2‰。无“重伤事故”及以上等级的安全事故。

5、3 其它目标

5、3、1文明施工：按《企业管理办法》及《文明施工管理标准》要求管理，文明施工。

5、3、2材料台帐：按《企业管理办法》要求分类记账，帐物相符。记账方式准确。

5、3、3综合治理

A、无计划外生育；B、无治安案件发生；C、外用工全部造册登记，不留死角，办理暂住证；D、提高环保意识，无违反环保行为的发生。

6、 风险押金的计算与返还

6、1 根据《建筑公司项目经济承包条例》第五章第十八章；第十九条规定，该项目部选择以现金抵押的形式缴纳抵押金。

抵押金额：

抵押金的退还执行《建筑公司项目经济承包条例》第六章第二十三条；第二十四条；第二十七条；第二十八条

6、2本工程定岗定员，共七名。

其中：项目经理一名；

项目技术负责一名；

材料员一名。

6、2本工程承包工期内管理人员额定工资总额为12500元。

7、 甲方权力和义务

7、1甲方按乙方材料计划，及时将所需材料及材料质量保证资料供应到现场。

7、2甲方保证进场材料的质量，价格必须提前由项目经理确认后，由公司供应部负责进场。

7、3大中型材料必须与项目部共同签订合同，其它辅助材料及急用材料需要得到认可后方可提货进场。供应的材料如不及时，可电话协商由项目自购，供应部出证明手续由财务处报销。

7、4凡商贸公司及项目内部一切枸成经济支出的，需要纳入成本的均应由项目经理签字认可，否则决算时不得进入成本。

7、5机械设备及周转材料的使用以项目部与租赁站签订的租赁合同为结算依据。公司租赁站依据《设备租赁管理办法》对设备进行管理。

7、6项目所需机械设备周转材料等均对租赁站，而不直接对外。租赁站负责项目的按需供应。

8、 乙方的权力和义务

8、1乙方应及时按进度要求和《企业管理办法》的《采购管理程序》填报《材料采购计划单》。

8、2乙方对进场材料必须检查，对不合格材料有权退货。

8、3乙方对本工程项目的成本、质量、安全、工期、文明施工、材料台账、综合治理等目标的实行全面负责，并严格按《企业管理办法》管理项目，接受监督。

8、4乙方有权确定劳务队报公司备案，劳务费依据公司的宏观指导价自行确定。劳务合同报公司经营部审核备案。

8、5项目施工用车由乙方自行确定，价格根据公司宏观指导价。

8、6项目管理人员由项目经理决定任免及工资分配。

9、 考核与兑现

竣工后，甲方依据《企业管理办法》之《项目经济承包责任实施条例》及《项目经济承包合同书》对乙方进行财务清算，并按《项目经济承包实行条例》规定予以兑现。

对于在公司内部核算为盈利且质量、工期、安全达标的项目，在与建设单位的结算价尚未形成，甲方暂以内部结算价来计算盈亏额，并在竣工后三个月内预先兑付70%盈余，其余部分在决算造价形成后补兑。

工程竣工后扣保修金，合格工程为0、5%，优良工程为0、3%，待保修期满一年返还项目。

10、除外责任

当出现非乙方原因承包责任未能达标的，造成经济损失的，有确凿证据证明，经甲方确认后，可视为除外责任，或给予经济补尝。

11、 充说明（以下为甲乙双方协议条款）

11、1钢材由公司统一定价，商贸公司统一定货、

11、2在同等质量情况下，乙方有权依据自己单据和信息要求商贸公司采购价格低的材料，要求租赁租金低的机具并按公司规定办理手续。

11、3劳务合同经公司认定备案后，公司按规定支付劳务费、

11、4因材料供应造成的误工，由总工签字认可后工期顺延。 11、5质量以质量监督站验收为最终检验目标、

11、6 承包利润的10%提交公司、

12、 本承包书未详之处均执行《项目经济责任承包制实行条例》及《企业管理办法》中相关规定。

13、 本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

14、 本合同自签字之日起生效，工程竣工结束兑现后自动终止。

15、 附《安全生产责任书》。

甲方：

乙方：

负责人：

承包人：

签订日期： 年 月 日

甲乙双方本着诚意、平等、互利双赢的原则去创造自身的价值与财富。

同时为了遵守国家劳动法来保障双方的利益，经协商通过以下条款进行真诚合作：现就甲方：聘请乙方：为公司酒吧出品部的负责人。

一：甲方负责乙方人员的食宿、享受公司同等福利，乙方遵照甲方的规章制度工作。

二：双方协定公司酒吧部每月基本工资由乙方承包，乙方控制公司酒吧部的出品毛利达到60%以上，双方本着互助互利、共创双赢的作风尽职尽责把工作做好。

三：甲方按月支付给乙方基本工资人民币：元整（￥元）奖金或提成另商，其它补助与公司的福利同等，乙方安排工作吧员名。

四：甲方每月20号前发放上月工资。

五：合同期内，如一方擅自解除劳动合同的，需要提前7天通知对方，违者须以7天的工资以作补偿对方的经济损失。

六：如有未尽事宜，经甲乙双方通过协商解决。

七：本合同经双方负责人签名后生效，甲方于乙方入职之日起计算工资。

八：本合同具有双方同等的法律效力。

九：本合同一式两份，甲乙双方各执一份原件，涂改、复印无效。

甲方： 乙方：

公司盖章

年 月 日

一、 引言

从广义上讲，房地产开发的整体流程包括征地拆迁阶段(即城市更新，但该阶段并非每个项目都会涉及)、土地开发的前期阶段(如规划、立项、政府审批等)、施工建设阶段(如工程的总包、专业分包等)、房地产经营阶段(包括房屋的预售、现售、租赁、物业管理等)，前述阶段无不以合同为依托，即各方当事人在前述阶段以合同的约定来绑定各方的权利义务，故此，合同既体现了各方权益的博弈，又是引发法律风险的危险地，

二、 案件介绍及分析

（一）、基本案情

20xx年1月15日，A集团公司与B石材公司签订了《某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同》(以下简称：《石材买卖合同》)，约定： A集团公司向B石材公司购买石材，合同总价为人民币2300万元。合同还约定了付款及结算方式、交货时间和地点、质量保修等条款。《石材买卖合同》附件H-4，C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权B石材公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材买卖合同’，我公司对B石材公司签署的所有文件承担全部责任”。

20xx年1月15日， A集团公司与D装潢工程公司签订《深圳市建设工程施工(单价)合同》(以下简称：《施工合同》)，约定： A集团公司将某国际中心(办公综合体)室内石材安装工程发包给D装潢工程公司。

合同价款暂定为人民币9,234,700元。开工日期：20xx年1月11日(以开工报告为准);竣工日期：20xx年3月28日，总天数为77天，合同还约定了工程款支付方式、工期延误、违约、索赔、工程质量缺陷保修等条款。《施工合同》附件H， C(香港)公司出具《承诺书》，载明：“特授权上D装潢工程公司以其名义代表我公司签署‘某国际中心(办公综合体)装饰石材安装工程合同’，我公司对D装潢工程公司签署的所有文件承担全部责任”。

上述《施工合同》的履行过程中，A集团公司分别于20xx年1月19日、5月13日、6月18日向D装潢工程公司共支付了工程款人民币4,008,675元。但D装潢工程公司未能依约完成安装工程。

为此，20xx年5月10日，B石材公司出具《承诺书》，承诺把《石材买卖合同》、《安装合同》之工程于20xx年5月31日或前完成。同时承诺于20xx年6月10日前完成追加工程“某国际中心(办公综合体)3区核增面积石材工程”。

20xx年5月28日，A集团公司向B石材公司、 D装潢工程公司发出《律师函》，要求该两公司履行合同义务。20xx年6月3日， B石材公司回函，表示由于工程新增项目和约定外项目、工地设施问题导致工期逾期。20xx年6月8日， A集团公司对此进行回函，表示不存在B石材公司提到的问题。

20xx年7月1日， A集团公司以D装潢工程公司承包的工程严重逾期构成根本违约为由，向D装潢工程公司发出《解除合同通知书》，要求解除《施工合同》。

20xx年7月27日， A集团公司向C(香港)公司发出《索赔函》，要求A集团公司对D装潢工程公司逾期竣工导致A集团公司的损失承担保证责任。

（二）、本人分析

1、《施工合同》效力问题

(1)、C(香港)公司出具的承诺书的性质分析，存在两种理解：

A.委托关系——合同主体则为A集团公司与C(香港)公司

B.保证关系——合同主体则为A集团公司与D装潢公司， C(香港)公司为一般保证人。

(2)、以上两种理解导致两种不同的法律后果

A.委托关系——因B石材公司与C(香港)公司均无施工资质，而导致合同无效。根据：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称：施工合同案件司法解释)的有关规定，《施工合同》将被认定为无效。

B.保证关系：不因B石材公司与C(香港)公司无施工资质而无效。

2、关于《施工合同》的解除及索赔问题

A、关于解除《施工合同》问题

(1)如《施工合同》被确认无效，则不存在合同解除的问题。

(2)如《施工合同》合法有效， D装潢公司为合同相对人，C(香港)公司为保证人。根据《施工合同》第B42.2(3)约定：承包人的施工进度未能依据发包人认可的工程进度进行计划施工，而且与工程进度计划相比，相关项目的`工期延误超过63天，发包人可以解除合同，承包人承担违约责任，

合同范本

《关于石材厂承包合同》()。现有资料显示，涉案工程已远远超过《施工合同》合同约定竣工日期，并已达63天以上。故A集团公司有权依约解除《施工合同》，向D装潢公司主张违约责任，并可要求C(香港)公司承担保证责任。

20xx年5月20日，B石材公司出具《承诺书》，承诺于20xx年5月31日或前完成工程。如A集团公司对该新的工期予以同意，则A集团公司于20xx年7月1日发出《解除合同通知书》尚未符合合同约定的条件，因此，须A集团公司须核实是否对新的工期作出了书面或其它形式的同意。如A集团公司对新的工期予以同意，则须重新向D装潢公司发出《解除合同通知书》

B、关于索赔问题

(1)如《施工合同》被确认无效，则A集团公司无权按照《施工合同》有关索赔的约定向合同向相对方主张赔偿， A集团公司的有关损失只能按照合同无效的处理原则处理。

(2)如《施工合同》合法有效，则根据《施工合同》第34.2条约定：承包人存在严重的工期延误及工程质量达不到合同约定的质量标准时，承包人须承担违约责任及赔偿违约损失。资料显示，D装潢公司在约定的工期内未能完成安装工程，且经A集团公司检查，工程质量达不到约定的标准。据此， A集团公司依约有权向D装潢公司主张索赔。

C、转包、分包

《建筑法》第28条规定:“禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。”

《合同法》第272条第2款、第3款规定:“承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人完成或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建筑工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。”

《建设工程质量管理条例》第35条第3款规定:“施工单位不得转包或者违法分包工程。”因此,施工单位基于转包和违法分包而签订的合同,违反了法律和行政法规的强制性规定,应当是无效合同。

三、风险提示

1、合同未订、主体资信审查为先;

2、合同签订、条款约定为关键;

3、合同履行、违约证据须保留、违约追究须及时;

4、合同纠纷发生、诉讼措施须紧跟。

四、结语

合同的管理实际上是从合同主体的资信审查直到合同的销毁的整个过程，而合同的这整个过程类似于生命的孕育到生命的终结，期间离不开专业人士的保驾护航，律师在合同这个生命从无到有的过程中，既是保姆也是营业专家，目的在于使生命顺利诞生及自然正常发展。

发包方;XXXX石材厂，法定代表人：黄XXX(以下简称甲方)

承包方：李XX，男，XX省XX县XX乡XX街72号，身份证号： (以下简称乙方)

为提高双方的经济效益，保护双方的合法权益，经双方协商同意，甲方将本厂大理石生产线加工承包给乙方，现就有关事宜签订如下合同：

一、 承包项目：大理石加工。

二、 地点：XXXX石材厂生产车间。

三、 承包期限：自二0一二年月日止计壹年。

四、 承包方式：甲方大理石生产线的加工承包给乙方。石材及其它材料、机器设备、电费由甲方提供，并按件支付给乙方加工费，(含乙方及其雇工额社保金、工伤保险金、医保金由乙方自行到劳动部门缴纳)。同时乙方应按甲方下达的大理石规格、数量及时完成加工任务。乙方所需的雇工由其自行安排。工具管理及机械设备的日常维护由乙方负责。

五、 甲方付给乙方承包费的的结算标准和付款办法：

1、 大理石切边每平方米叁元(包括生产区清渣)。2磨大边每平方米叁点伍元。3.磨大边和线条每平方米陆元。4.磨小边壹点伍元。5.异边每平方米叁元。6.钻洞每个壹元。7.装车每平方米零点伍元。以上要加工的产品，由双方按登记并确认。付款方式：按双方每月确认的产量和单价每月结算一次。

六、 在承包期间，乙方应严格遵守国家和地方有关本行业安全生产和用工的有关规定，若因乙方管理不善发生意外事故和安全生产责任事故。由乙方承担一切经济损失的赔偿责任和法律责任。

二、产品质量要求：乙方应按甲方每日下达的生产订单和规格进行加工。若乙方未按订单和规格要求进行生产，造成废品时，该损失由乙方赔偿给甲方。

1、违约责任：本合同经双方签字后生效，双方应严格遵守履行，不得违约。若有一方出现违约，违约方应赔偿未违约方的一切经济损失，若双方发生纠纷无法协调时，由双方当事人的一方诉至XX人民法院裁决。

2、本合同期满，乙方继续延包未履行签订承包合同时，仍以本合同为准。

本合同一式二份，双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：

签订地点：

签订日期：二0一一年 月 日

协议人： (简称甲方) 协议人： (简称乙方)

中太镇利民页岩机砖厂是法人高明义与涂勇共同出资于20xx年8月修建，建成投产后由于管理不当，生产、经营资金不足，砖厂不能正常生产经营。 年 月 日法人高明义自愿让涂勇自主经营。由于涂勇缺乏管理经验和缺乏必要的资金，企业无法正常生产，经营停业。 年 月 日经甲乙双方本着平等自愿，公平和诚实信用的原则，协商一致，自愿达成以下协议。

一、甲乙自愿将砖厂和现有设备

1、砖厂输电线 米，

2、变压器 台，

3、配电板 个，

4、制砖机 台，

5、运砖窑车 台，

7、隧道窑 米，

8、制砖厂房 ㎡，

9、顶车 台)交给乙方使用。其产权归甲方所有。

二、甲方自愿授权乙方及权利义务

1、于 年 月 日至 年 月 日乙方有自主生产经营权和管理权，由乙方自主生产、经营和管理。

2、企业的相关证照、资质、印章由甲方交给乙方保存和使用。

3、 年 月 日至 年 月 日期间，企业生产、经营决策、经营风险、法律责任，甲方决不参与，其责任完全由乙方负责。

4、协议签订后，甲方将以上设备和相关证件一并点清交给乙方。

5、协议期满后，乙方如需继续经营，甲乙双方再行协商，乙方在同等条件下有优先承包权。

三、甲方权利和义务

1、 年 月 日至 年 月 日经营期间的一切债权债务由涂勇全权负责偿还，与乙方无关。

2、 年 月 日至 年 月 日，乙方生产经营期间，每年 月 日，在生产经营的利润中分红给涂勇人民币 元，大写人民币 元整)由涂勇偿还利民砖厂以往债务。

3、乙方聘请涂勇继续在砖厂工作，其工作岗位、职责、工资等由乙方同涂勇商定。

4、继续同乙方一道做好与当地村社及相邻村民有关砖厂生产、经营过程中相关事宜的协调及维护企业的正常生产经营活动。

四、乙方权利和义务

1、在承包期间内，拥有该企业的自主生产经营权，企业的管理权、企业设备使用权、劳务调配、安置权。

2、原甲方资产及设备乙方在生产经营中要爱护和妥善保管，不能随意损坏和丢失。

3、企业生产需要乙方投资，乙方根据市场需要由乙方自主确定。乙方投资的设备及产权归乙方所有。

五、企业在生产经营期间，如果国家或其它单位和个人征用、占用，其赔偿和补偿，按谁投资谁受益的原则进行分配。

六、甲、乙双方同意涂勇、杨永坤为本协议知情人和协调人。

七、本协议由甲、乙双方签字盖章生效。

八、本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商解决，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

九、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字盖章)：

联系电话：

乙方(签字盖章)：

知情人(签字盖章)：

身份证号：

年 月 日