【必备】买卖合同模板6篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同的类型越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编整理的买卖合同6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。

需方：

供方：

合同签订地：

根据需方施工需要，购买供方音乐制作设备。根据中华人民共和国合同法规定，为维护双方的合同权益，经双方

共同协商，达成以下协议：

一、合同标的物和价款

需方购买供方的下列设备：

合计： 万

二、价款支付：

1、在合同签署后，需方应向供方支付元（大写： ），作为合同预付款。

2、余款在供方将本合同标的物运至如下所指交货地点交验收安装调试后一次性付清。

三、设备性能和技术参数

设备性能必须符合所规定的性能，达到技术规格和规定数据的标准，供方须提交全部适用的，必要的图纸、数据和其他技术资料。设备技术标准采用国家及行业相关标准。

四、技术资料

供方应提供以下随机资料：产品合格证，总装图，原理图，设备清单，操作安全、使用、维护、保养说明书等相关资料。

供方所提供的技术资料必须是完整的、清楚的和正确的，并且能满足合同设备安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

五、交货地点：

地址：

六、交货时间：

七、运杂费及风险承担：

运杂费由 供 方承担。从供方到交货地点的设备装运事项，均由供方负责，并不得无故延误。供方负责办理所有设备以及可交付使用附件的运输。设备运抵目的地后，由需方卸货。风险承担在标的物交付时转移，交付前由供方承担，交付后由需方承担。

八、设备验收：

1、合同设备到达交货地点后，需方应及时按照设备清单，对合同设备的外观和数量等进行检验。

2、设备调试完成后 12 个月内，如果发现有质量问题导致设备不符合需方的使用要求，需方有权要求供方（约定具体时间，如几天或几个小时内）排除保障，迟延的承担200元/天。并赔偿需方的因此造成的损失。

九、设备保修

按中华人民共和国国家标准《安全运行技术条件》文中规定的供方产品“三包”执行。

十、知识产权

供方保证合同设备和技术资料不能侵犯任何第三方的权利。供方应当保护需方免予承担因按本合同购买设备而侵犯或被指控侵犯他人的知识产权的任何赔偿责任。

十一、 通知送达

-根-据-本-合-同-要-求所-发-送-的-通-知-或-者-其-它-通-讯-往-来-应-用-中--文-书-写-并-且由专-人或传真或以挂-号-信-函送达，-双方-的约定-地-址如下：

供方：以本合同落款所表明的地址和传真电话为准； 需方：以交货地点地址为准。

- 所-有-的-通-知-及-其-它-通-讯-往-来-在-下-列-首-先-发-生-的-日-期-应-被-视-为-已-正-式-送-达-：

1、 如-专-人-专-送-，-则-为-收-到-之-日；

2、如为传真，则为回传确认之时；

3、 如-采-取-邮-寄-，-则-为-寄-出-之-日-后7天-，以邮-寄-凭-证-为-准；

4、-如-由-快-递传送-，-即-为-快-递-寄-出-凭-证-后-的-3天-；--

双方确认：如送达地点需要变更的，一方将于变更后的次日用书面形式通知对方，否则对方按上述确认的地点所送达的

文书，不论是否收到，均视为送达。

十二、不可抗力

1、如果任何一方当事人受火灾、水灾以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以电传或传真方式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。

2、受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行不承担任何责任，因迟延履行而遭受不可抗力的除外。但该方当事人应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

3、双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30天，任何一方当事人均有权终止合同。

十三、违约责任

1、供方不能交货的，向需方支付合同总价款的10％作为违约金，并且需方享有单方解除合同的权利。

2、供方所交付设备不符合本合同规定的，应由供方负责包换或包修，并承担修理、调换而支付的实际费用。供方不能修理或修理三次以上的、或者不能调换、或导致退货的，按不能交货处理。

3、供方提前交货应当经需方同意，需方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。

4、非因需方原因，供方逾期交货的，应当向需方支付违约金200元/天；如果逾期30天仍未交付设备，按不能交货处理。供方交付设备不符合质量要求，需方有权解除合同，并要求供方赔偿损失。

5、需方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。需方如错误指示到货地点或接货人，应承担供方因此所受的损失。

十四、争议解决

1、因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议将由双方当事人通过友好协商解决。如果不能协商一致，任何一方均可向当地仲裁委员会申请仲裁。

2、尽管已诉诸法律，除非另有协议或有导致合同解除的情形，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十五、其它

1、合同为双方的完整协议，以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同，无论是书面的还是口头的，均作废。

2、本合同经双方授权代表签字并盖章后生效。没有另一方当事人的事先同意，任何一方当事人不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

3、对合同条款的任何补充、增添和修改应以书面方式进行，由双方签字并盖章。补充协议的内容如果与本合同内容不同，以补充协议为准。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

需方： 供方：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

传真： 传真：

电话： 电话：

授权代表（签名）：授权代表（签名）：

签字日期： 签字日期：

开户行： 帐号：

合 同 编 号：

出卖人：合同签订地：

买受人: 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，买卖双方本着平等互惠、协商一致的原则，签订以下合同，以便共同遵守。

第二条产品质量标准

本合同产品的质量标准按 第三条付款方式

3.1付款时间： 3.2结算方式：款到发货

3.3买受人应以电汇、银行转账、银行承兑的方式向出卖人支付货款。（承兑须得到出卖人认可） 3.4买受人延迟付款或付款不足，则出卖人的交货日期也相应后延。在买受人未付清出卖人全部款项前，合同中所列货物产权属出卖人所有。 第四条 产品的交付

4.1出卖人交货不迟于 年 月 日。随机备品按出卖人装箱单，产品按出卖人规定的包装标准送货。

4.2运输方式：；运费由 方承担。 4.3交货地点：

4.4收货人：收货人为买受人。如买受人指定其他第三人收货，应向出卖人出具买受人签署并加盖公章的书面通知，否则出卖人有权拒绝交货。

4.5产品所有权自_______时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于_______所有 第五条 货物的.验收和对产品的异议处理

5.1 验收时间：买受人应在收货后日内对产品的数量、规格、质量和包装物情况进行检验。 5.2 验收标准：按本合同第二条的规定执行。

5.3 买受人在验收时，如发现产品的数量和质量不符合规定，应在日内向出卖人提出异议；买受人未在规定期限内提出的，视为所交产品检验合格。

5.4 买受人因使用、保管、储存不当造成产品质量下降的，不得提出异议。出卖人亦不承担任何责任。 5.5 出卖人在买受人提出异议后，将在24小时内作出处理意见。经合同双方确认或由第三方技术质量检验机构认定属出卖人责任的，出卖人应依本合同规定承担责任。

第六条 售后服务和质量保证

6.1 出卖人负责产品的调试，产品保修期为一年。

6.2 买受人在生产过程中使用产品，如发生产品质量问题，应及时采取必要的措施，停止使用并封存有质量问题的产品，并应及时通知出卖人。出卖人将在24小时内作出处理意见。经合同双方确认或由第三方技术质量检验机构认定属出卖人责任的，出卖人负责修理。

6.3 保修期内，产品因买受人使用、保管、储存不当或其他非产品质量问题而出现故障，出卖人负责修理的，买受人应支付材料及相关费用。 第七条 合同的变更和解除

7.1 本合同任何一方要求变更或解除合同的，应及时通知对方，由双方协商确定。未经协商任何一方不得擅自变更或解除。 第八条违约责任：

8.1 买受人如拒付货款及相关费用或延迟付款，每逾期一日，应向出卖人按照合同总价款的 %支付违约金。

8.2 出卖人交付的产品质量不符合合同规定且属出卖人责任的，如果买受人同意利用，应当按质论价；如果买受人不能使用的，由出卖人负责退换。

8.3 买受人无正当理由中途退货的，应向出卖人偿付退货部分产品总额5%的违约金。 第九条其他事项

9.1 本合同履行期间如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，应诉至出卖人所在地人民法院进行诉讼。

9.2 本合同自双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章之日起生效。

9.3 本合同中如有未尽事宜须双方共同协商，作出补充协议并签字加盖公章，与本合同有同等的效力。 9.4 本合同一式贰份，合同双方各执壹份,具有同等法律效力。

卖受人： 木材加工厂 合同编号：

买受人： 有限责任公司签订地点：桐梓县（传真有效） 签订时间：年 月 日

一、产品名称、规格型号、数量、金额（见附表）

二、质量标准：按行业标准执行。

三、卖受人对质量负责的条件及期限：到货后由买受人对该产品检验，若产品出现质量问题，出卖人负责。

四、交（提）货方式、地点：----公司

五、运输方式及到达站（港）和费用负担：运输费用由出售人负担》

六、包装标准、包装物处置：/。

七、检验标准、方法、地点及期限：按照买受人的要求进行质量检验。

八、物品数量、品种及价格见附表。

九、合理损耗标准及计算方法：无

十、结算方式及期限：货到买受方验收合格后支付材料总价款。

十一、本合同解除、终止条件：《合同法》执行。

十二、违约责任：如买受人违约，卖受人有权终止本合同并按照相关约定执行。

十三、合同争议的解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成时，向合同签订地人民法院起诉。

十四、本合同自 双方签字盖章 起生效。

卖方：

买方：

第一条 卖方依法出卖具备以下条件的旧机动车：

车主名称：

号牌号码：

厂牌型号：

初次登记日期：

发动机号：

车架号：

养路费缴付有效期自xxxx年x月xx日 至xxxx年x月xx日。

最近一次年检时间：xxxx年x月。

行驶公里数：xx万公里。

车辆使用性质：(/ )客运、( /)货运、(是 )出租、( /)租赁、( /)非营运、(/ )其它。

第二条 车款及交验车

车款为(不含税费)123万元;大写 壹佰贰拾叁万元整 。

买方应于xxxx年x月x日在买方住所地同卖方当面验收车辆及审验相关文件，并以现金的方式自验收、审验无误之日起当天内向买方支付全部车款。

卖方应在收到车款后当天内交付车辆及相关文件，并协助买方在允许办理车辆过户时30日内办理完车辆过户、转籍手续。车辆过户、转籍过程中发生的税、费负担方式为： 全部由买方负担。

相关文件包括：机动车行驶证、机动车登记证书、税讫证明、车辆年检证明、养路费缴费凭证、道路运输许可证、营业执照正本和副本、改气合格证、收费许可证、税务登记证、车船使用证、社会集团体会员证、保险单各一份。

第三条 双方权利义务

1.卖方应保证对出卖车辆享有所有权或处置权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。

2.卖方保证向买方提供的相关文件真实有效及其对车辆的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。

3.买方应按照约定时间、地点与卖方当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。

4.卖方收取车款后，应开具合法、有效的收款凭证。

5.买方应持有效证件与卖方共同办理车辆过户、转籍手续。

6.车辆交付后，因车辆使用发生的问题由使用者负责(其中因交通事故发生的费用、养路费和相关罚款等全部费用)。

第四条 违约责任

1.第三人对车辆主张权力并有确实证据的，卖方应承担由此给买方造成的一切损失。

2.卖方未按照约定交付车辆或相关文件的，应每日按车款 2 %的标准支付违约金。

3.因卖方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，买方有权要求卖方返还车款并承担一切损失;因买方原因致使车辆在允许办理期限30日内不能办理过户、转籍手续的，卖方有权要求买方返还车辆并承担一切损失。

第五条 合同争议的解决办法

此协议未尽事宜双方友好协商，协商未果，任何一方均可向对方所在地人民法院寻求保护。

第六条 买卖双方其他约定事项

车辆自交付之日起，车辆的全部产权归买方所有。

此协议一式两份，买卖双方各执一份，盖章、签字后即生效。

甲方(盖章)：__________________ 　　乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 　　身份证号码：____________________

_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

甲方：____________________身份证号码：_______________________ 地址：________________________________________________________ 乙方： ____________________身份证号码：_______________________ 地址：________________________________________________________ 甲方位于 的桉树，经甲乙双方充分、友好协商，甲方同意将上述桉树卖给乙方砍伐。为明确甲、乙双方的权利和责任，特订立如下买卖合同，以供双方共同遵守：

一、 买卖桉树的位置。甲方所卖桉树林位于 ，山名，面积约 亩。甲方有责任保证界址内的桉树无争议，无纠纷。如有争议纠纷，甲方有责任予以解决，砍伐安全责任由乙方负责。

二、 成交的价格和付款方式。经甲、乙双方充分协商，甲方同意以人民币350000元的价格转让上述桉树林给乙方砍伐。本合同签订确认后，乙方于2天内付人民币贰万元（￥20000元）诚信金给甲方，如2天内不到款，此合同自动作废，以确保乙方进场运作并能顺利出木。如乙方中途退场，所交诚信金甲方不予以退回，如甲主中途违约，甲方无条件双倍退回诚信金。待批砍手续完善，乙方进场开工砍伐三天内付15万给甲方；桉树砍伐到50%时，付18万元转让款给甲方。

三、 其它有关事项的约定。

1、 甲方必须要为乙方的报批提供必要的协助，如提供山林权属证、身份证、各种合同和资料，如资料不完善甲方必须实齐，并以甲方的名义报批，报批所需费用由乙方负责。

2、 甲方必须负责原有运输道路畅通，以方便乙方运输通行，如有争议纠纷，由甲方协调和处理，所有费用由甲方负责，三日内甲方必须处理好，如三日内处理不好。沿途道路平整费用由乙方自行解决。乙方砍伐时树墩不准超过5厘米。

3、 乙方所交的批砍手续费用，如林业部门有部分返回，返回的此笔

费用归乙方所有。

4、 承包期间，乙方应注意教育员工砍伐运输安全，若发生一切人员的安全事故及法律或经济赔偿责任由乙方承担，一切与甲方无关。

5、 乙方必须切实做好护林防火工作，消除火灾隐患，一旦发生火灾一切责任由乙方承担及赔偿。

6、 本合同砍伐期为出证后3个月完成（雨天除外），砍伐完成后将山地交到甲方使用，山上所有林木归甲方所有；乙方砍伐完成离场时，必须保证道路平整，如有损坏，乙方必须予以解决，所产生费用由乙方自行承担。

7、 合同执行期间，任何一方不得随意变更或者解除合同，合同的履行不因双方代表人的变更而改变，任何一方违约均要负经济和法律责任，希双方共同遵守。

8、 本合同在履行过程中，若发生纠纷，双方应协商解决，协商不成交由人民法院处理。

9、 本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签名：乙方签名：

身份证： 身份证：

签订日期：

上诉人：某某建设集团有限公司，住所地某某省某某市某某镇。法定代表人：某某，职务：董事长

被上诉人：王某某，男，19 年2月19日出生，汉族，住某某市某某县某某镇中心村，系某革某县某某建筑模板厂业主。

上诉人因与被上诉人买卖合同纠纷一案，不服某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书，现提出上诉。

上诉请求：

1、请求依法撤销某某省某某县人民法院（20 ） 民初字第666号民事裁定书。

2、请求依法将本案移送有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

3、裁令被上诉人承担上诉费用。

事实和理由：

被上诉人诉上诉人买卖合同纠纷一案，某某省某某县人民法院予以受理。上诉人在法定期限内向某某县人民法院提出了管辖权异议，认为某某县人民法院对本案没有管辖权，本案应由有管辖权的某某人民法院审理。某某县人民法院作出的（20 ） 民初字第666号民事裁定书，认为该院具有管辖权，驳回了上诉人的管辖权异议。上诉人认为，一审法院认定事实不清，适用法律错误。

首先，根据法律规定，管辖权异议只对法院是否具有管辖权进行审理，属于程序审查，不进行实体审理，未经双方质证的证据不得作为认定事实的依据。而一审法院依据被上诉人提供的“发货销售单”的内容认定一审法院有管辖权，显然对未经上诉人质证的证据进行了审理，违反了程序审查的规定，认定的事实依据不足。

其次，上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同第四条中约定“模板质量及验收：货到现场，由甲方相关负责人员验收确认。若发现模板有脱胶、起壳等质量问题，请在三天内通知乙方，以便双方及时协商解决”。说明被上诉人提供的作为双方收发货物凭证的发货销售单仅仅是证明了客户已经收到价值多少人民币的货物的收据，且货到现场时上诉人履行的是合同约定的验收确认模板质量的权利，并不涉及对被上诉人约定中的“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”的承认。

再次，一审法院依据“发货销售单”的格式条款认定一审法院有管辖权，而一审法院依据的此格式条款的内容“本公司如与客户因各种问题发生纠纷，协商解决，协商不成时，在本公司住所地辖法院解决”，此款内容显然限制了上诉人的自由，排除了上诉人的主要权利，且在收发货物时被上诉人未对此款内容向上诉人进行合理的提示和说明。因此依据《合同法》的相关规定，该格式条款无效。

第四，在上诉人与被上诉人在某某的经销代理商签订的购货合同

中第七条约定“本合同若发生争议双方协商解决，协商不成，交某某市某某区人民法院诉讼”。合同中当事人有约定管辖应尊重约定。因此有管辖权的法院应该是某某市某某区人民法院。

综上所述，上诉人请求贵院依法审查，将本案移送至有管辖权的某某市某某区人民法院审理。

此致

某某市中级人民法院

上诉人：某某建设集团有限公司

年 月 日