（云贵川线项目）（2015）字 第 号
至：受益人刘占兴、宫世航、佟琳、付井友、孙发龙
（以下简称贵受益人）
贵受益人作为中间服务方协助我方（包括：我方关联公司及关联人）承包中石化天然气管道云贵川线项目经研究决定，我方作为有关服务费实际支付人及我本人现以全部法律责任、经济责任以及连带担保责任签署此份不可撤销的项目服务佣金兑现承诺书：
一、授权合作利润计算及支付方式
就贵受益人为我方介绍引进的上述工程项目，我方同意在与业主方或其关联公司、关联单位签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后采用以下方式计取对贵受益人的服务佣金（以下简称居间或服务费或佣金）并如数无偿兑现支付给贵受益人及/或贵受益人指定的个人或机构（以下简称分受益人）：
我方承诺给予的贵受益人应得的合作利润为：贰仟万元整（税后价）支付给受益人。 具体支付金额和时间为：
我方在与业主方签署正式工程建设项目承包（或施工）合同后，第一次预付款到账一次性支付款项.
二、利润分流
1、每笔服务佣金所产生的费用与贵受益人及/或分受益人无关且不需办理任何收款凭证。税金完全由我方依法缴纳和全责承担税金的法律经济责任，贵受益人对该等每笔资金拥有永久性支配权和使用权。否则我方及本人承担一切法律责任。
2、就本承诺书项下的支付义务，我方若恶意逃避或故意拖延支付或不按照此承诺书支付，我方及本人愿意承担全部法律及经济责任并放弃一切抗辩权，并愿意承担任何形式的惩罚，包括但不限于：贵受益人可以凭此承诺书依法冻结我方及关联企业及/或本人的银行帐户及/或查封有关财产；本承诺书自动转为我方欠贵受益人服务费的合法欠条；按服务费总额的两倍支付罚金；不必经任何诉讼判决，同意贵受益人各自或共同凭此承诺书向贵受益人所在地法院或其他有管辖权的法院申请强制执行，我方及本人就此自愿放弃任何异议及/或抗辩；承担因此所引起的相关费用，包括但不限于：律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等，同时每延迟一天愿意按融资服务佣金金额的千分之五支付滞纳金，直到付清为止。我方及本人对此无任何异议，并自动放弃一切抗辩权。
3、我方承诺遵守诚信、保密、不竞争和不绕过原则，遵守icc500/600条款中不可逾越、不可泄漏的条款规定，不绕过贵受益人与所推荐的项目方私下进行交易。无论我方及/或本人及/或股东及/或参股或控股公司与项目方及/或其关联单位发生任何纠纷及/或最终不能够从项目方获得项目施工权及/或任何一方违约都与贵受益人无关；本次业务如有经济和法律责任都由我方承担，不牵涉到贵受益人，贵受益人不承担任何退赔责任，同时保证采取一切措施免除贵受益人任何责任。否则我方承担一切后果。
4、本项目由受益人联系，由刘占兴洽谈，最后不论是总包、联营、分包、挂靠的形式，都认同是本公司的合约，并承担相应的责任。
5、我方及我本人保证出具的此支付承诺书真实、合法、有效、无任何欺诈行为。
八、本承诺书共三份，我方执一份、贵受益人执二份。若有不一致处则以贵受益人所持文本内容为准。本承诺书经双方确认无误，经我方代表签字盖章后即生效，若此次业务已进入实际操作程序，全部服务佣金支付完毕后，此承诺书自动失效。
6、本承诺书不可撤销、不可更改、无条件保证兑现，为见索即付凭证，并自动构成我方向贵受益人及/或分受益人支付服务佣金的支付指令及凭证，且与我方其他相关承诺、授权委托书及/或指令不相抵触，独立执行，是我方所有成员一致的真实意思表达，本承诺书的电子扫描件与原件具有同等法律效力。
崔志良 建设银行 6227001143680107943 叁佰万元
8、授权贵受益人可单方各自及/或共同到就近公证机关对本承诺书进行公证，我司承诺就全部及/或部分支付义务自愿接受强制执行并自愿放弃一切抗辩权。
9、受益人的责任和义务：该项目所有前期工作由以上所有受益人负责，包括工作联系、完善相关资料手续等，直到正式进入合同谈判并签署止。
备注；
特此承诺！
承诺人即服务费支付委托人：
承诺人身份证号码：日期：二零一五年 月 日
公证机关：（签字/盖章）
承诺人： （签名）
日期：二零一五年 月 日
附件：
承诺人身份证复印件
[转载]居间承诺书
我公司为建设项目需要，委托贵方（先生等）为我司引进资金，经我公司董事会研究决定签署此份承诺书，具体内容条款如下：
一．我公司同意向贵方支付实际引资金额的百分之叁（税后）作为本次项目引资的服务费。其间所产生的一切费用，如差旅费、招待费、返程费等均由我方自愿支付，如若此次引资未成功，所有产生费用由我方承担，无需退回，我方保证不会发生任何追讨、索赔等一切无理行为，我司对此无任何异议。
二．在贵方为我公司介绍引进资金后，我司委托银行对百分之叁引资服务费进行同台交割，并按到帐批次同台交割融资服务费，若有恶意逃避或故意拖延支付愿按每延迟一天按应付金额的千分之五支付滞纳金，直到清偿为止，并承担因此所付引起的相关费用（包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）。
三．我司保证出具的此支付承诺书及相关证照资料、签字文书等真实、合法、有效、无任何欺诈行为。如果我方不按照此承诺执行，我司愿意承担全部法律及经济责任。贵方可以凭此承诺书向贵方所在地的法院提请诉讼判决，我本人及我公司自动放弃一切抗辩权利。
四．若因我司或我方银行原因导致此业务无法继续履行，我方自愿无条件赔偿贵方的损失。我司在任何时候、均不在贵方不参与的情况下、而直接同贵方介绍的其他第三方直接联系，如直接联系，我方均需有贵方同场的情况下，若违备该承诺，我方自愿承担违诺责任，向贵方分别赔偿人民币50万元（伍拾万元整）作违诺责任金。
五．本承诺书为不可撤销不可更改无条件保证兑现的凭证，是我方全体董事会成员一致的、真实的意思表示,本承诺书的电子扫描件、复印件、传真件与原件具同等效力。
特此承诺！
有限公司（盖章）
法定代表人（签名）：
二零零九年十一月日
工程居间费支付承诺书
依照《中华人民共和国经济合同法》二十三章第四百二十四条、第四百二十六条之规定，对居间和顾问咨询人员本着有偿服务的原则，经当事人双方协商一致，订立如下条款，并由承诺人履行承诺。
业主或总承包方： 承诺人或单位：
工程名称： 贵州省中卫导航盘县（平关、滑石、断江）三个机站 居 间 人： （1）姓名： 身份证号码：
（2）姓名： 身份证号码：
一、承诺人或承诺单位与业主方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程量的总造价（承诺人或承诺人单位在本工程项目中做的所有项目都必须包含在内，具体以实际工程量结算为准）支付 %给居间人作为酬金。
二、居间人酬金付款方式，具体支付时间： 签定合同后同时开写进场通知给承诺人之后，承诺人支付 万元现金，工程预付款到账时支付预付款的 %，
余额按进度款支付 %给居间人，直到工程实际总额的 %，支付完为止。
三、居间人促成承诺人单位与业主方或总承包方合同成立的`承诺人，应当按照约定支付酬金，承诺人或承诺人单位提供给业主方的结款银行账户，其中办理的银行到账提醒业务，必须由居间人提供手机号码（以便资金对双方透明）。
四、如承诺人或承诺人单位不按本订立约定的条款和时间支付酬金给居间人时，居间人可阻止承诺人或承诺人单位正常施工，因承诺人或承诺人单位违约给居间人造成的一切损失由承诺人或承诺人单位全部承担赔偿。居间人可凭此承诺书向居间人户口所在地人民法院或承诺人及单位所在地人民法院提取诉讼，仲裁或申请支付令，并承担工程总价款每天千分之一的违约金，承诺人或承诺人单位放弃一切抗辩权力。居间人也有权委托业主方或总承包方在施工承包工程款中扣给居间人。
五、本居间酬金税金由承诺人或承诺人单位强缴纳，居间人无须向承诺人单位出具相关票据，对居间方有无备经营内容无提出具体要求和异议。
六、（1）该承诺人或承诺人单位委托以上居间人联系取得本工程项目。
（2）居间酬金以现金支付或以转账方式转入居间人指定的个人账户。
（3）本承诺书受益人所获得的居间费，在任何情况下不得收回。
七、居间人有责任保证承诺人与业主的关系和义务，以及资金安全性，居间人保证本项目工程在合同生效四十五天内前开工，若到时不能开工，居间人退回人民币壹拾万元给承诺人。
承诺人单位： （签章）
承诺人： （签章）
身份证号：
联系电话：
签订地点：
年 月 日
居间服务费支付承诺书
致（被委托人）××× ×××
经×××× ××× ××××等人协调，海南中航 有限公司承接的山东程，根据海南 公司提出的施工合同要求，我同意按此条件并自愿签订工程施工合同。为感谢被委托人的协调作用，我方以承接工程人的名义签发此份不可撤销的居间服务费支付承诺书。具体内容如下：
一、根据《中华人民共和国经济合同法》第426条及有关规定，对居间服务本着有偿服务的原则，我方郑重承诺：按合同签订的土石方总量 万立方（以正式合同确定的数量为准），以每立方 元支付给被委托人居间服务费（所得税税后），支付方法为：
1、在我方与甲方签订正式工程合同、进场施工后，在甲方支付3%进场费的当日，我方先支付万元给被委托人。
2、从第二个月开始，每月按实际完成土石方量、每方土元的居间费，在业主方结算工程款到账后的当日，及时予以支付。每月付款不留尾巴，直至付完全部居间费此承诺结束。被委托人收款后无需出具任何收款手续。
如因甲方的原则，当月无法施工，支付居间费的时间顺延。 被委托人的账号是：
××× 卡号：××××××××（建行 合肥市城东支行）
×××卡号：×××××××××（建设银行）
××× 卡号：××××××（工行、合肥市和平路支行） 我方按上述人员名单，每次以支付居间费总额分别给××× 、××× 、×××、×× 比例汇到卡上。并为上述人员提供缴税清单。
如果在规定的时间内，不能如数支付居间费，我方同意被委托人从海南中航中天公司给我方的工程款中扣转。
二、我方遵守不可逾越之约定，在合同签订、进场施工后无条件地按本承诺书上述约定支付被委托人居间服务费。
三、我方如与甲方发生的任何纠纷都由我方承担，均不牵涉到被委托人；我方对承接的工程承担一切经济及法律责任，被委托人不承担任何经济和法律责任；我方承诺在进场施工的情况下不收回被委托人应得居间服务费。
四、我方保证及时、完整、真实提供承接工程所需提供的各种资料；我方不以任何原因向外泄露本承诺书条款的内容。
五、我方保证本承诺书内容为不可撤销、不可更改和无条件兑现；此承诺书一式两份，被委托人和我方各持一份，本承诺书一经我方签字和签章后立即生效。
六、我方和被委托人只接合肥市仲裁委的仲裁，合肥市仲裁委的仲裁是终局裁决；我方如拖延或拒付被委托人的居间服务费，被委托人可向合肥市仲裁委申请追收居间服务费，同时按居间服务费的总额加罚每天1%的滞纳金；追收服务费所产生的一切费用（含律师费、
第2 / 3页
仲裁费、执行费、违约金、罚金、差旅费等）均由我方承担，我方愿接受仲裁和处罚并放弃一切抗辩权利。
七、如果被委托人未完成居间协商、签订合同任务，本承诺书自动失效。
八、我方在与海南中航 公司签订合同后，我方给被委托人合同复印件一份和我方签订合同人身份证复印件一份。
委托方：（公司签章）
法人代表： （签字）
被委托人签字：
2015年 月 日签订
居间合同范本
甲方（委托人）：
联系地址：
联系电话：
乙方（居间人）：
联系地址：
联系电话：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就收购成都xx-xxx公司（以下简称xx-xx公司）100%股份，引荐甲方和xx-xx公司单位直接洽谈，向甲方提供xx-xx公司的重要信息，并最终促成甲方与xx-xx公司签订股份转让协议。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与xx-xx公司单位未签订书面的股份转让合同，视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关xx-xx公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况（主要资产有：）、股份转让价格为元，大写：元等。乙方有义务协助甲方对xx-xx公司进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于xx-xx公司的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。
3、乙方向甲方提供的营业执照复印件、现有主要资产情况，必须完全能够成为甲方与xx-xx公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬。
4、乙方应保证xx-xx公司及其主要资产情况真实可靠、各种手续齐全。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与xx-xx公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成xx-xx公司将100%股份转让给甲方。
三、甲方义务
1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和xx-xx公司单位进行合同谈判。
2、如果居间成功，则由甲方全面履行和xx-xx公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本项目居间报酬为万元。
2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xx-xx公司签订股份转让协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与xx-xx公司签订股份转让协议，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。
4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。
5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。
五、居间报酬的承担
居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。
新工程居间协议书
甲方(委托人)： 营业执照注册号码： 乙方(居间人)：居间人姓名1、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名2、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名3、 xx-x
身份证号码： 居间人姓名4、 xx-x
身份证号码：
甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1.1乙方接受甲方委托，负责就 xx-xxx-xxx-xxx-xxx有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，推荐给甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同，取得施工权。
1.2“居间成功”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务委托事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务
2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期工作的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。
2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目重要信息的真实可靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间报酬。
2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。 三、甲方义务
3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列需要的手续准备。
3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别按照本合同约定支付居间报酬。
四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
根据《中华人民共和国合同法》第426条关于 “居间人促成合同签订成功，委托人应当按按约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺利的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同立即生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必须按如下方式支付居间服务费：
4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按照事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量 万元的 %计 万元(税后)，作为中介人的服务报酬。工程结算造价确认后，若有明显差异，最后一期居间服务报酬支付时进行相应调整。多还少补。
4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割 50 % 居间服务费，计 万元;工程进行到按照合同工期一半时间即开工令签发开始计算为第二次兑付日，兑付第二笔25%的居间服务费，计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最后25%的居间服务费，计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。
4.3甲方按照下列支付分流表金额分配，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：
2
五、特别约定：
5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意逃避或故意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，采取停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5‰滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方承担。
5.2居间服务成功完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不承担任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部承担。
5.3本合同书为不可撤消、不可更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。 六、保密事项
6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密，任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方承担一切后果。
6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间报酬。 七、合同终止
7.1本合同签字生效后，如果2012年12月30日，乙方仍未完成居间任务
3
的，本合同自动终止。
7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。
7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式
有关本合同或在执行本合同中发生的一切争执，双方应通过友好协商解决;如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项
9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。
9.2本合同双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人或委托代理人： 居间人或委托代理人：
联系电话： 联系电话：
合同签订地：
合同签订日期：
1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。
甲方：(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人或委托代理人：
合同签订地：
合同签订日：
书香门第
