随着人们对法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家整理的挖掘机租赁合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
承租人:____________________(以下简称甲方)
出租方:____________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，就甲方租赁乙方设备事宜，经友好协商，达成如下协议:
一、设备配置
乙方将卡特320B履带式挖掘机设备租赁给甲方使用，数量一套，操作人员一名。工地位于龙腾花园。项目名称:龙腾花园。
二、租金计算和支付方法
1.该设备的租金按小时计算，每小时租金为人民币元整(大写)
2.设备到达甲方施工现场后，每天工作并签收，每月月底累计一次，以报告形式送甲方备案。
3.租金每月结算一次，结算日期为月末。甲方必须在月结日后十日内付清当月租金，不得拖欠。如甲方逾期未付清全部租金，乙方将每天收取所欠租金总额3%的滞纳金。并有权停止使用该设备。在设备停工期间，甲方应向乙方支付因延期工作造成的经济损失，在甲方支付全部租金之前，甲方不得使用设备。
4.甲方每月以现金形式支付给乙方，乙方不负责提供发票。
三、甲方的责任和权利
1.协助乙方做好施工现场设备的安全和保管工作，防止被盗。
2.甲方必须每月给乙方设备三天作为设备维护的工作时间，机械设备应在业余时间进行维护和修理。如因乙方自身设备原因无法正常开工，甲方有权要求乙方调拨其他设备进行更换。
四、乙方的责任和权利
1.挖掘机配备一名操作员为甲方服务..
3.乙方操作人员必须服从甲方项目的合理安排，做好与乙方的团结工作，认真完成合同约定的任务。如果甲方无故不服从甲方的调度，甲方有权要求更换操作人员。
4.乙方作业者有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘作业。
5.在租赁期内，乙方的服务仅限于租赁设备的运行，乙方对甲方的工程质量、工程进度和工程材料不承担任何连带责任。
五、其他协议
1.未经乙方同意，甲方不得以任何方式将乙方的设备转租或转让给其他工地作为抵押，由此造成的一切损失由甲方承担..
2.如果甲方提供的安全设施和保护不牢固，或因违章指挥造成设备和操作人员的安全事故，由甲方承担全部责任。乙方操作人员违章操作造成设备和人员安全事故的，由乙方操作人员负责。
3.租赁终止前，甲方必须提前5天电话通知乙方，以便双方完成设备退出和租金结算。
4.本合同未尽事宜，由双方协商解决，并附协议。如有争议或协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。每份副本具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方:____________________
甲方代表:____________________
__________年__________月__________日
乙方:____________________
乙方代表:____________________
__________年__________月__________日
出租人（以下简称甲方）
单位（或个人）名称：
法定代表人：
永久地址：
电话号码：
承租人（以下简称乙方）
单位（或个人）名称：
法定代表人：
永久地址：
电话号码：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》、《行政法》等相关法律法规，签订本合同。
一、租赁内容：
乙方因施工需要向甲方租用日产小松PC120挖掘机一台，投入XX乡三元村水磨坝施工。租赁期内，租赁机械设备的所有权完全属于甲方，乙方仅拥有租赁机械设备的使用权，没有所有权。乙方不得擅自将机器转租给他人，不得将甲方的机器设备转让、抵押或委托给第三方。乙方向甲方承诺，在租赁期内，租赁的机器设备只在本合同规定的作业场所施工。
二、租赁期限：
租赁期限暂定为三个月，即20xx年1月1日至20xx年3月31日。租赁期满后，如乙方需要继续租赁甲方机械，双方协商签订延期合同。
三、租金结算方式及工作要求：
1、租赁机械设备租金按月计算，不足一个月按日计算（即月租金除以30天为日租金：25000、00元÷30天=833、33元/天）。
2、支付方式：每月租金应在当月月底前结清，乙方必须按时向甲方支付租金。
3、甲方保证每月224小时（加班120、00小时）将机器设备出租给乙方正常使用（元/小时计算），甲方每月有两天时间维修机械设备。如果甲方机械设备故障影响乙方施工时间少于28天，甲方必须延迟弥补相应天数。
4、如果由于恶劣天气或乙方原因导致当月机械设备工作时间不足，乙方应照常向甲方支付月圆租金，甲方租金不得随意扣除。
5、甲方负责向乙方提供1—2名机械设备操作人员，操作人员的工资由甲方承担。
四、双方的责任：
1、甲方保证向乙方提供良好的租赁设备，甲方和乙方将每月讨论并确定维修和保养机械设备的时间。
2、如果甲方租赁的机械设备在施工现场施工中出现故障，操作人员和乙方负责人必须通过电话通知甲方，甲方应派专业人员进行维修，维修费用由甲方承担、、
3、乙方的项目必须有完善的审批程序。甲方机械因相关法律、法规和行政处罚被扣留或处罚的，乙方应负责处理和解决扣留事宜，并赔偿甲方机械超过乙方租赁期限的租金、、
4、租赁期内，乙方应加强安全生产，确保甲方机械设备的安全和操作人员的人身安全。如果乙方施工现场有危险，乙方应督促操作人员注意安全。如乙方施工人员指挥失误，造成甲方机械设备和操作人员安全事故，乙方应负责赔偿一切经济损失。
5、乙方有责任向经营者介绍施工现场。如果施工现场埋有地下水管和电缆，乙方施工人员未及时通知操作人员，造成经济损失，乙方应负责赔偿。
6、在租赁期内，乙方应向甲方免费提供合格的机械设备燃料。甲方应负责斗齿、斗销和其他机械附件油的消耗、维护和其他费用。
7、租赁期内，乙方租赁机械设备操作人员，宿舍生活费由乙方免费提供。
8、在租赁期内，乙方应派专人看守机器设备。
五、机械设备操作员职责：
租赁机械设备的操作人员必须服从乙方施工人员的指挥和工作安排。没有工作安排时，操作人员不得擅自离开施工现场回家。如果请假，必须安排好值班人员，并征得施工现场施工人员的同意后才能离开。
六、合同争议和终止：
1、本合同未尽事宜，双方应通过友好协商解决。如有争议，如双方协商不能达成一致，任何一方均可向施工所在地人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份，双方各执一份。本合同自双方法定代表人签字之日起生效。合同期满，租赁费结清后，本合同自动废止。
出租方（甲方）签字：_____
法定代表人：_____
开户行：_____
承租人（乙方）签字：_____
法定代表人：_____
开户行：_____
合同签订日期：_____年_____月_____日
甲方：
乙方：
按照《中华人民共和国合同法》的基本原则，结合本工程具体情况，双方经友好、平等地协商，达成以下协议，望双方真诚合作、共同遵守。
一、工程地点合同模板格式：
二、机械名称：挖掘机 。
三、工程内容：
四、租赁方式：按工作小时租赁。
五、租赁单价：每小时 元，大写 。
六、结算方式：按甲方确认的实际工作时间结算，结算管理须有现场负责人、技术负责人、项目经理签字，加盖工地项目章生效，缺其中一项，不能结算。合同模板工程完成后付清。
七、甲方责任：
1、负责机械施工现场指挥调度。
2、负责机械工作时间计量。
3、若乙方机械人员合同模板图片不服从甲方指挥，甲方有权中止合同。
八、乙方责任：
1、乙方人员必须服从甲方施工现场指挥人员的合同模板格式规范图片安排，按时上下班，对不听从甲方指挥的机械人员，甲方有权要求更换。
2、严格按机械操作规程进行操作，严禁他人随便操作机械，如有违反后果自负，租用期间发生的合同模板格式规范一切安全事故乙方承担全部责任，甲方概不负责。
3、乙方负责挖掘机的维修和保养工作，保持车况良好，每月累计合同模板大全维修时间不超过48小时，机械看管，机械进入工地后的损坏，机件及油料的丢失，均由乙方承担;乙方承担油料供应和油料费用。
4、在机械施工中，乙方应自行了解熟悉工作环境，由操作失误所造成的一切后果均由乙方负责(如地下管线、空中线路合同模板简单等)。
5、乙方提供与合同模板图片租赁费用等额的税合同模板格式票，满足甲方合同模板简单单位财务制度要求。
6、乙方负责机械进出场费用。
7、乙方负责其机械操作合同模板下载人员安全生产合同模板文明施工教育。
8合同模板图片、乙方配合甲方搞好工作计量工作。
9、乙方负责机械保养，配备足够机租房合同模板械操作人员，满足工地合同模板格式24小时连续施工的要求。
10、乙方自行协调地方关系。
11、乙方负责机械操作员生活费和被褥。
九、其他约定：
1、乙方机械操作人员不配合甲方指挥，若有殴打辱骂甲方人员、业主、监理的现象，每次，甲方罚乙方人民币伍仟元合同模板格式规范图片，结算时从其机械费中扣除。
2、乙方机械连续维修时间超过2小时，乙方及时调整机械，以便施工，其中合同模板图片产生的费用由乙方负责，并扣除当天的工程款。
3、若由乙方机械原因造成停工，给甲方造成的损失，由乙方承担。
4、合同模板格式机械的停放由甲方根劳动合同模板据施工需要统一安排。
十、其合同模板简单它未尽事宜双方协商解决，经双方认可签证的其他文件和本协议具有同等效力。
十一、本合同一式2租房合同模板份，甲方执1份，乙合同模板格式规范方执1份。自签订之日起生效合同模板，工程完工结算后失效。
甲 方： 乙 方：
负责人： 负责人：
日期： 年 月 日
出租方：（以下简称甲方）__________
承租方：（以下简称乙方）__________
根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
设备配置
一、甲方将小松反铲挖掘机设备，数量一台，操作工人二名，租赁给乙方兴山县黄粮镇低丘岗地改造工程项目部使用。
二、保证金
乙方在设备到达工地当日，必须向甲方支付保证金万元整。保证金不抵扣租金，合同期满后，双方进行合同结算，甲方扣除乙方应付款项后，多退少补，互不拖欠。
租金计算及付款方式
三、此设备按小时计算租金，每小时租金为元整。
按每月小时向乙方收取此租金。
2、租金每月结算一次，乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金，甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的.使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
3、乙方每月以转账方式付款给甲方（账号附后），甲方不负责提供发票。
四、甲方职责和权利
1、挖掘机配备壹名操作工人为乙方服务至合同期满。
2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用，负责为设备提供所需要的柴油。
3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度，随叫随到，与乙方搞好团结，认真完成合同所约定的任务。若无故不服从乙方调度，乙方则有权要求更换该操作人员。
4、甲方操作人员有权拒绝不符合挖掘技术要求的挖掘操作。
5、租赁期间，甲方的服务仅限于租赁设备的操作，对乙方的工程质量，工程进度，工程材料不承担任何连带责任。
6、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利
1、负责甲方设备的签收与保管，遗失，损坏照价赔付。
2、保障设备及操作人员的安全，加强安全管理，对施工安全负全责，并负责安排操作人员的食宿并承担其费用。
3、乙方每月必须给甲方设备三天时间作为设备的维修保养工时，若因甲方设备自身原因，超出三天保养时间。乙方有权扣除超出时间的相应租金。乙方每月以转帐方式付款给甲方，帐号附后。
六、其他约定
1、设备的进退场费用由乙方全部承担，进场时由乙方支付车，退场时由方再现金支付元给，由甲方自行负责找拖车运输。运费的承担标准：
1、租赁期小于2个月，或单程拖车运费大于1000元，往返路费有乙方承担；
2、租赁期大于3个月时，拖车所需往返路费由甲乙方各承担一次；
2、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
3、在合同终止前，乙方必须提前5天电话告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将计收租金直至设备离场之日为止。
4、挖掘机在退场时，乙方应积极协助甲方，向甲方提供便利退场条件，因民事纠纷或债权、债务而延期退场的，乙方按延期日历天数追付甲方费用。
5、其它：
6、本合同未尽事宜，双方协商解决，并附协议。如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
7、本合同一式份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
甲方： __________
甲方代表：_______________
地址：_______________
电话：_______________
开户行：_______________
帐号：_______________
户名：_______________
乙方：_______________
乙方代表：_______________
地址：_______________
电话：_______________
开户行：_______________
帐号：_______________
户名：_______________
签定时间及地点：_______________
出租方(甲方):
承租人(乙方):
目前，甲方向乙方租赁一台挖掘机(带破碎锤)
新安镇曹宪村龙寮屯路路基1(从杨湾路口到龙湖屯)。8公里；路基1将在新安镇李楠村天风屯路(年宁至天风屯)进行修复。为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致，达成如下协议:
1.租赁期内，乙方应向甲方支付设备租赁费。所有其他费用，如附件、燃料、维护、往返拖航和观光，均由甲方承担..
二、租金支付方式
两路路基修复费用2万元(￥20xx0)。00元)人民币。机器到达施工现场后，乙方应向甲方支付人民币20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成修剪1。路基填筑8公里后，乙方应向甲方支付5000元人民币(￥5000)。00元)；甲方进入另一条道路开始修复路基，乙方应向甲方支付人民币20xx元(￥20xx)。00元)；甲方完成所有路基后，乙方一次性付清剩余的11000元(￥11000)。00元)给甲方..
三、施工要求和工期
1.路基修整施工按当前道路宽度进行，增加四车道。
2.工期25天，20xx年8月22日至20xx年9月18日。
四.租赁期内，甲方随机操作人员必须服从乙方现场施工人员的安排和指挥，尽职尽责，未经乙方同意不得离岗，但乙方不得强迫操作人员违章冒险，由此造成的事故由乙方负全部责任。因甲方操作人员操作不当造成的事故，甲方应负全部责任。
5.工程竣工后，甲方应提前通知乙方进行现场验收，并准备退出。
不及物动词违约责任
(1)甲方的违约责任
1.因使用和管理不当，强行违章冒险作业，擅自拆除而造成租赁机械的损坏和损失，由甲方承担全部责任。
2.甲方擅自转租机器或未经乙方同意安排人员擅自操作机器。
发生机械事故，或使用机械进行违法活动，给乙方造成经济损失或其他损失的，甲方应予以赔偿，乙方有权解除合同。
3.如果甲方中途退出，未能按合同规定修复路基，乙方有权不向甲方支付剩余款项..
4.如挖掘机在运输过程中发生安全事故，甲方应负全部责任，与乙方无关..
七.本合同未尽事宜，由双方共同协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。双方在履行本合同过程中发生的任何争议，可自行协商解决。如果协商不成，他们可以申请仲裁。
八、本合同一式两份，双方各执一份，由双方代表签字。项目完成，剩余资金全部结清后，本合同自然失效。
九.本合同的签订地点为:
甲方(签字盖章)和乙方(签字盖章)
电话:电话:
签署日期:
签署日期:
你上诉人：_________________(刑事案件被告人、刑事自诉案件自诉人、刑事附带民事案件原告人或被告人)
(姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况)
被上诉人：_________________(刑事自诉案件自诉人或被告人、刑事附带民事案件原告人或被告人，刑事公诉案件被告人提出上诉则不列被上诉人)
(姓名等基本情况)
上诉人因_______________一案，不服(高法1988年解释上诉状应写明上诉人收到裁判文书的时间，宜写在此处——华氏注)_______________人民法院__________年_____月_____日字第__________号刑事判决(或裁定)，现提出上诉。
上诉请求
(具体的上诉请求)
上诉理由
(对一审判决或裁定不服的具体内容，阐明上诉的理由和法律依据)
此致
_________________人民法院
上诉人：_________________
代书人：_________________
_____年_____月_____日
出租方：__________________有限公司（以下简称甲方）
法定代表人：_____________________
通讯地址：_______________________
联系方式：_______________________
银行户头：_______________________
银行卡号:________________________
承租方：__________________有限公司（以下简称乙方）
法定代表人：_____________________
通讯地址：_______________________
联系方式：_______________________
签定日期：_____年____月____日
签定地点：________________________
依据《中华人民共和国经济合同法》，为明确双方的责任、权利、义务，保障双方的合法利益，本着平等自愿，诚实守信的原则，经双方共同协商达成本合同，并严格遵守。
第一条、合同内容、承包方式
1、合同内容：甲方租赁_______台（型号为：________的）挖掘机给乙方。
2、承包方式：甲方出租机械，乙方自行负责挖掘机司机。
第二条、合同价款及结算方式
1、合同价款
本租赁内容为统一合同单价，按每台挖掘机每月______元，机械使用费、机械维修费、机械用油费、挖掘机司机工资、福利、劳保和其它费用均由乙方自行承担，工程量按实际使用月数进行计算。
2、结算程序及付款方式
①、结算程序：乙方使用后，统计出使用期数，并与甲方进行核实，确认后按合同结算要求进行结算。
②、付款方式：乙方每月月底向甲方结算租赁费，如需重新协定结算方式，则应于租赁合同后附加协定，并以附加协定为主。
附加协定：__________________________________。
第三条、合同期限
设备租赁期限为_______年，即自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_________日内，重新签订合同。
第四条、双方权利义务
1、甲方权利义务
1）挖掘机所有权归甲方，乙方不得以任何方式对第三方进行抵押或转让。
2）甲方提供工作性能良好的机械，承担正常的机械磨损，但不负责机械维修。
2、乙方权利义务
1）因乙方原因造成甲方设备损坏或丢失，责任由乙方承担。
3）当发生机械丢失或不可维修的损坏时，乙方应及时通知甲方。
4）乙方按合同及时支付机械租赁费。
5）乙方负责机械使用费、机械维修费、机械用油费、挖掘机司机工资、福利、劳保和其它费用。
6）在使用过程中，造成的第三方人员安全事故由乙方负责。
7）乙方归还甲方机械时，应保证机械具备良好使用性能，如不可使用时，乙方需维修该机械至可使用性能。
第五条、设备使用地点、工程项目、工作内容和施工地点
1.乙方因经营需要，有意租赁甲方现有挖掘机机械设备，甲方表示同意。甲方为乙方提供的设备只允许乙方在________________用于_________工程。
2.工程项目：_________________________
3.工作内容：_________________________
4.施工地点：_________________________
第六条、押金
经双方协商，出租方收取承租方押金_________元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还承租方。
第七条、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等均由承租方自行负责。
第八条、租赁机械的毁损和灭失
1.承租方承担在租赁期内发生的承租方责任租赁机械的毁损（正常损耗不在此内）和灭失的风险。由不可抗力的原因不能履行合同或造成损失时双方根实际情况协商解决。
2.在租赁机械发生毁损和灭失时，承租方应立即通知出租方，出租方有权选择下列方式之一，由承租方负责处理并承担其一切费用。
（1）将租赁机械复原或修理至完全能正常使用的状态。
（2）更换与租赁机械同等型号，性能的部件或配件使其能正常使用。
（3）当租赁机械毁损功灭失至无法修理的程度时，承租方应按合同附件一之规定的损失赔偿金额，赔偿出租方。
第九条违约责任
1.承租方延迟支付设备进场费或者延迟预付机械租费时，出租方设备将延迟进场功停机。
2.未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
3.承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取下列措施：
（1）要求承租方及时付清租费和其他费用，并要求承租方赔偿出租方的损失。
（2）终止本合同，收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
第十条、争议解决
1、双方在履行合同过程中发生争议时，首先应友好协商解决，协商不成时，可通过以下方式解决：可以向有关部门调解，当事人不愿和解、调解或者和解调解不成的，双方可以向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。
2、未尽事宜，双方协商解决。
第十一条、其他条款
本合同经双方签字盖章生效;使用完毕租赁款项结清后合同自动终止。本合同如有未尽事宜，双方应本着实事求是的原则协商解决。本合同一式叁份甲方两份，乙方壹份。
出租方（公章）：__________________承租方（公章）：__________________
法定代表人（签章）：_____________法定代表人（签章）：_____________
________年______月______日________年______月______日
甲方：__________________
乙方：__________________
经甲乙双方协商一致，本着互惠互利的原则，特订立如下合同:
1、甲方向乙方租用挖掘机一台，租期定为个月。三个月未完成入场费的，甲方支付单次入场费，三个月以上的，乙方支付入场费。
2、机器租赁方式(月租)甲方租赁乙方挖掘机工作时间包括机械行走时间，乙方每月机械保养维修累计时间从每天折扣金额中扣除。挖掘机每月租金为27000元(大写:贰万柒仟元整)
3、以上月租为乙方挖掘机、铲斗月租。甲方如有断货，按每小时累计断货量计算。
4、挖掘机租赁期限超过当月后，不足十天的按十天计算，超过十天的按二十天计算，超过二十天的按一个月计算，超过一个月的按一天计算(注:每天九百元)。
5、付款方式:协议签订后，挖掘机每三个月结算一次，租赁之日起十个工作日内付清全款。
6、机械和操作人员的安全:甲方负责现场施工措施，如地下管道、电缆、架空电线等。以确保乙方的机械安全。乙方的机械操作人员必须服从甲方管理人员的正确指挥和安排，但甲方管理人员应保证在施工过程中乙方机械操作人员的生命安全和机械安全，以及因甲方施工人员指挥不当造成的一切事故，均由甲方承担。甲方应保证乙方不工作时的机械安全，并对所有损坏负责。
七、甲方免费负责挖掘机的柴油和司机的食宿，乙方负责机器的辅助用油和维护。
八、甲方租用乙方的挖掘机，只能在甲方的施工现场作业，甲方无权擅自将挖掘机转移到其他施工现场。
九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字后生效，每份具有同等法律效力。
甲方(公章):乙方(公章):
乙方(公章):___________________
法定代表人(签名):___________________
甲方(承租人):
乙方(出租方):
根据《经济合同法》的有关规定，为明确双方的权利和义务，经双方协商，达成如下协议:
一、租赁机械的名称、规格和型号:
乙方向甲方提供一台挖掘机日立230，用于甲方承担的太中银铁路工程衡山隧道的施工..
二.双方的义务:
1.甲方负责场地平整和验收；
2.乙方应遵守甲方和业主规定的各项管理制度和规范；
3.乙方必须持有相关证明，以确保甲方使用该车。乙方负责驾驶安全和第三方安全责任保险；
4.乙方自有车载司机应做好机械设备的日常维护工作，确保车辆处于良好状态；
5.甲、乙双方应做好各自的安全保护和管理，因乙方指派的司机驾驶不当或违章操作而造成的任何损坏和事故，出租方应负责..
6.乙方必须保证24小时随叫随到，并保证甲方用车。
三.租赁期限:
乙方车辆进场后，工程从乙方设备进场之日起完成。
四.设备施工的内容和地点:出口工区的弃土场由乙方自行平整和布置。
五、租赁费用:租金1500元/天(一千伍佰元/天)，竣工后支付。燃料费用由甲方承担，所有其他费用由乙方承担..
六、违约责任:
1.乙方不服从甲方统一安排，因非法经营给甲方造成损失的，按价赔偿；
2.乙方不得擅自退车，否则不支付租赁费。
七.甲方每月维修保养便道，需要租赁挖掘机。所有未来零星租赁应根据本合同条款和单价执行。
八.本合同引起的任何争议应由双方协商解决。协商不成的，按合同法处理，申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九.本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，其他未尽事宜，由双方协商补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_____________乙方(公章):_______________
法定代表人(签名):_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
在___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
xxx公司设备租赁合同
项目名称：xxxxxx
甲方：xxxxxx
乙方：xxxxxx
合同签定时间：xxxxxx
附件：必须配备液压炮头，自带司机，操作手持有特种操作证；
状况：设备各项性能必须完好，液压系统和机械系统工作性能必须完好。
二、设备使用地点及工作内容
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工作内容：
4、必须保证白班和夜班两班施工人员，每班人数不得少于1人，司机必须有操作证。要求工作人员年龄在50岁以下，身体健康，无心脏病等疾病。
三、承包方式和单价
1、租赁价格
（1）反铲租赁单价按每xx万元/台/月,不足月按每天xx元计取；按月进行计量，不足一个月按天折算计量。
（2）工程量按实结算。
2、租赁单价包死，不作任何调整。
3、油料供应：由甲方提供，设备配件与保养耗材由乙方提供 。
4、计量方式：
四、工程工期
1、工期为天，乙方按甲方要求安排租赁设备进出场。
2、具体开工时间以甲方通知为准，乙方接到通知后3天内进场。
3、若因乙方原因影响其他工序延误工期，乙方承诺扣减相应租金，接受xxx元/每次处罚。
五、结算与付款方式
1、结算租赁总时间为整月时间加不足月的天数。（如7月8进场，10月15出场，租赁总时间按7月24天+8、9整两月+10月15日计算，8月、9月无论该月实际多少天均按整月租金计算）。
2、工程进度款在业主支付甲方的情况下：
1、合同签订后每月xx日甲方给予乙方当月完成工程量进行计价，待甲方内部流程审批完后按乙方当月工程量的xx%进行支付；
2、全部完工甲方撤场xx个月后，付至完成总价的xx%；
3、工程款支付时，乙方需向甲方提供营改增后的增值税专用发票或普通增值税发票税金由乙方承担。甲方开具支票必须以乙方栏头填写。
六、甲乙双方的责任和义务
1、甲方在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
2、甲方安排专人负责对
3、甲方负责与其他施工作业队的联系，甲方提供柴油。
出售方（以下简称甲方）：_____
身份证号码：_____
购买方（以下简称乙方）：_____
身份证号码：_____
甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方出售自有的小松pc200—7旧挖机一事达成以下协议：
一、甲方同意将自有的旧挖机（该编号为：_____）
出售给乙方，经乙方负责人及技术人员现看机试机后，以协定价格为为人民币为_____元（大写_____万元整）
甲方负责惠州到的运输费用、
二、甲方保证出售该挖机具有合法正当手续
（中华人民共和国海关进口货物报关单编号，非偷盗无贷款行为，保证此挖机在出售前的债务与乙方没有任何关联、）
如甲方以前和他人或合伙人有经济纠纷，产权问题将与乙方无关、如该挖机是甲方偷盗或来路不明的，甲方将负全部法律责任、
三、甲方在自己的场地上负责将该挖机安全装上乙方的运输车上、保证乙方顺利离开，乙方在一次性付清协定价后（收款以收款收据为准），取得该挖机所有权，（由甲方自动转给乙方）、
四、为了双方共同遵守特订立此协议、
五、此协议一式两份，甲乙双方各执一份，签按手印后立即生效
甲方姓名：_____
乙方姓名：_____
电话：_____
电话：_____
家庭住址：_____
家庭住址：_____
甲方银行收款帐号：_____
乙方银行转款帐号：_____
甲方(承租方)：___________乙方(出租方)：___________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，依照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。
第一条：租赁设备的情况
1.1品名：1.2数量：1.3性能：1.4外观：
第二条：租赁设备的用途
2.1方挖掘。
第三条：租赁期限
3.1 20_年5月10日起租赁至退租。
3.2承租方和出租方退租设备时应提前三天通知对方。
第四条：租金挖掘机租赁合同4.1租费计算：按月租220_
甲方(承租方)：___________
乙方(出租方)：___________
为了确保挖掘机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
1、甲方承担挖掘机的保管。
2、甲方提供作业任务。
3、甲方负责挖掘机作业全面管理，合理制定施工计划。挖掘机租赁合同二、乙方的权利和义务
乙方提供GME65—9挖机一台，工作人员一名，确保车况正常，不影响施工进度。
三、租赁期间作业时间规定：
合同签订之日起到___________年___________月___________日，乙方每天租赁工时为9小时，
四、租金标准
合同宗旨为月度租赁，即每月(三十天)挖机的基本租赁费用为叁万陆仟元整，如超出9小时另按时间收费每小时150元(乙方不提供税票)。
五、租赁费用的支付
挖掘机自进场之日起每三十天结算一次费用。
六、安全责任及设备保管
1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。
2、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡，由乙方承担责任。
3、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和。
七、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效，每份都具有同等法律效力。
承租方：___________出租方：___________
身份证号：___________身份证号：___________
合同签订日期：___________年___________月___________日
签订日期：________年________月________日编号：______________________________
承租方：(以下简称乙方)_______________________________________________________
出租方：(以下简称甲方)_______________________________________________________
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、甲方为乙方提供_______________式挖掘机_______台。
二、本设备仅限于在________________________，用于_____________________施工。
三、甲方拥有对租赁设备的所有权，乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
四、甲方为该设备配备操作手______人，食宿由乙方负责。
五、设备的租赁费按吨位(每吨_____元)计算，每月根据操作手的工作统计表，必须由乙方签字(盖章)方可生效。月底统一结算。
六、设备每次的进场和出场费用全部由_______方负担。
七、甲方收取乙方保证金____________元，作为履行本合同的保证。
承租方(乙方)：___________出租方(甲方)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
委托代理人：___________委托代理人：___________
地址：___________地址：___________
电话：___________电话：___________
开户行：___________开户行：___________
帐号：___________帐号：___________
税号：___________税号：___________
承租方(甲方)：
出租方(乙方)：
甲乙双方经协商，就甲方向乙方承租设备事宜签订以下合同，共同遵守执行。
一、 租赁设备的名称、规格型号、数量
设备名称：
数量：
壹台
二、 设备使用地点、工程项目名称及设备进场时间
本租赁设备使用地点：郴州有色金属产业园新江路中段(金田大道-石虎大道)、滨湖路市政道路工程
设备进场时间：20_年3月6日
三、 租赁期限
甲方设备租用：租期暂定为3个月，如遇到业主工程停工和其他不可抗力等因素，双方均可不履行本合同，使用时间按甲方实际签认为准
四、 租赁费标准及结算方式
计价单位：月租 27000 元/月(不含税)，提供其它正归发票冲帐，保养、维修(自带司机)。
五、 租赁相关费用的约定
1、甲方承担乙方进场费，退场费由乙方承担。
2、如租赁不足月的，以每月(27000元÷30)x天数计算。
3、付款方式：按实际甲方签认单x计费单价结算，工程结束后一个月内结清全部租金。
开 户 名：_________
开户银行：_________
帐 号：_________
六、甲方责任
1、不得强迫乙方司机违反设备安全操作规程序作业，保证设备有正常的维修保养时间。
2、不得将乙方设备转租、抵押及变卖，未经乙方同意不得在设备上增加、拆除任何部件或变更施工地点。
七、乙方责任
1、保证设备技术状况良好，做到设备正常运行所必须的安全、质检等手续完备，保证设备在租赁期内能正常投入使用。如设备不能保证正常运转，维修时按实际天数扣除。
2、负责设备退场运输。
3、机械设备在使用过程中发生任何事故，均由乙方负责。
本合同未尽事宜双方协商解决。如发生争议协商不成，则向甲方(或被告)所在地人民法院提起诉讼。
九、附则
本合同一式四份，承租方三份，出租方一份，双方签字(盖章)生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方(出租人):_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
为保证挖掘机在租赁过程中的正常运行，经甲乙双方协商一致，就挖掘机租赁相关事宜，特签订本合同。
一、甲方的权利和义务
长度甲方应承担挖掘机的柴油消耗、随机分配人员的食宿及设备的保管。
2.甲方应提供作业任务，并对岩石部位进行相应的爆破，严禁硬作业。
3.甲方负责挖掘机作业的全面管理，并制定合理的施工计划。
二.乙方的权利和义务
长度提供一台挖掘机和一名工作人员，以确保车辆的正常状况。如果出现机械故障，每月维护时间不得超过三天。如有超出，甲方可根据租金比例系数扣除乙方实际损失的时间租金(达到每月工作时间时无需扣除)。
2.乙方应支付挖掘机的维修零件和油，以及商务往返的差旅费。
3.乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，并承担施工过程中自身造成的安全责任。
三.租赁期内的运营时间规定:
每月租赁工作时间为8小时。如因甲方原因或无工作任务，乙方工作时间少于8小时，乙方的租赁费不变。如果工作时间超过“小时”，甲方应按每小时350元的标准向乙方支付加班费。计时方式为挖掘机电脑计时，完工单于每月到期日发出。
四.出入境费用规定
甲方租赁乙方挖掘机不足2个月的，入场费由甲方承担，最多2个月的进出场费由双方各付50%。
五、租金标准
合同的目的是按月租赁，即挖掘机的基本租赁费为每月人民币元整(30天)，加班费另计(乙方不提供税票)。
六、租赁费的支付
挖掘机每月租赁时间达到进场之日起25天后一次性支付当月租金。
七、安全责任和设备存放
1.甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工。如果乙方觉得施工环境太差，工作难度大。
程度太大，操作很不安全，可以停止施工，消除不安全因素后再施工。如果甲方强行施工，造成设备和人员伤亡，甲方应承担全部赔偿。
2.如发生甲乙双方事先未预料到的事故，造成设备损坏和人员伤亡，由甲方承担责任。
3.是乙方挖掘机的责任，设备损失和人员伤亡由乙方承担。
4.乙方负责人员必须服从安排，积极主动配合甲方负责人员的指挥，优质高效地完成日常工作，遵守甲方的作业时间和规章制度。
5.如果挖掘机在租赁期间被盗或被破坏，甲方应负责赔偿。
八、综上所述，双方互相遵守，保证正常施工。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份具有同等法律效力。
出租人: 出租人:
身份证号码: 身份证号码:
合同签订日期:___年___月___日
甲方：________天山、太阳城公寓项目部
乙方：________
甲方就天山、太阳城公寓工地欲租乙方小型挖掘机一事，双方按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商，特签订本合同。
一、承包范围及方式：
1、承包范围：甲方所承揽的天山、太阳城公寓工程桩端土方清理。
2、承包方式：乙方自带小型挖掘机，并应满足使用要求。
二、工期
按甲方要求按时完成。
三、承包费用：
1、承包价格：按台班计算，每台班工作10小时，1台班按900元计算。台班时间不包括机械维修、吃饭等与工作无关的事项，维修及油料费用自理。
四、双方负责：
1、甲方负责乙方在工地内的各方面的协调工作，为乙方提供机械进出基坑的设备。
2、乙方为保证机械的正常使用，要进行正常的维修和保养，维修和保养时间不计入台班内，如因乙方原因延误时间给甲方造成的损失由乙方全部负责。
3、乙方自机械进场后，需负责机械及其备件的齐全和完好，如有人为破坏或丢失由乙方负责。
五、安全文明施工
1、乙方进场后服从甲方管理制度、进度安排、质量要求，听从甲方现场施工人员调度。由于乙方安全不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
六、其他
未尽事宜双方另行协商解决，本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份，双方签字后生效。
甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________
法定代表人(签字)：___________法定代表人(签字)：_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
书香门第
